您的当前位置:顶好范文网 > 范文大全 > 优秀范文 >

履约担保合同

时间:2023-03-22 16:00:04 来源:顶好范文网
导读: 履约担保合同  在人们愈发重视契约的社会中,越来越多的场景和场合需要用到合同,正常情况下,签订合同必须经过规定的方式。那么制定合同书有什么需要注意的呢?下面是小编整理的履约担保合同,仅供参考,欢迎大

履约担保合同  在人们愈发重视契约的社会中,越来越多的场景和场合需要用到合同,正常情况下,签订合同必须经过规定的方式。那么制定合同书有什么需要注意的呢?下面是小编整理的履约担保合同,仅供参考,欢迎大下面是小编为大家整理的履约担保合同,供大家参考。

履约担保合同

履约担保合同

  在人们愈发重视契约的社会中,越来越多的场景和场合需要用到合同,正常情况下,签订合同必须经过规定的方式。那么制定合同书有什么需要注意的呢?下面是小编整理的履约担保合同,仅供参考,欢迎大家阅读。

履约担保合同1

  _________(受益人):

  _________(委托人)系我行客户,其结算保障金存款户帐号_________,履约类保函担保合同范本。该单位已于_________年_________月_________日与你方签署_________(合同或向_________工程投标)编号_________,合同范本《履约类保函担保合同范本》。我行已接收该单位委托,愿对该单位履行上述合同(投标书)商定的任务供给担保。如该单位不实行合同,且不自动支付违约金,我行愿承当担保义务,按合同的规定,代为支付违约金_________元。我行担保额度随合同逐渐履行而相应递减。

  除本保函固定条款中划定的终止保函效率的前提外,当呈现下列情形时,担保银行也可撤销本保函:_________。

  担保银行(盖章):_________

  法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日

履约担保合同2

  1、银行履约保函

  银行履约保函是由商业银行开具的担保证明,通常为合同金额的10%左右。银行保函分为有条件的银行保函和无条件的银行保函。 *有条件的保函是指下述情形:在承包人没有实施合同或者未履行合同义务时,由发包人或监理工程师出具证明说明情况,并由担保人对已执行合同部分和未执行部分加以鉴定,确认后才能收兑银行保函,由招标人得到保函中的款项。建筑行业通常倾向于采用这种形式的保函。

  无条件的保函是指下述情形:在承包人没有实施合同或者未履行合同义务时,发包人不需要出具任何证明和理由。只要看到承包人违约,就可对银行保函进行收兑。

  2、履约担保书

  履约担保书的担保方式是:当承包人在履行合同中违约时,开出担保书的担保公司或者保险公司用该项担保金去完成施工任务或者向发包人支付该项保证金。工程采购项目保证金提供担保形式的,其金额一般为合同价的30%一50%。

  承包人违约时,由工程担保人代为完成工程建设的担保方式,有利于工程建设的顺利进行,因此是我国工程担保制度探索和实践的重点内容。

  3、履约担保金

  履约担保金可用保兑支票、银行汇票或现金支票,额度为合同价格的10%;

  综上,合同履约担保的形式主要有三种,即银行履约保函、履约担保书以及履约担保金。详细的内容小编已经在上文中进行了阐述,希望能为您提供一些帮助。如果你还有其他疑问的话,可以向的在线律师进行咨询,我们会尽快为您解答问题。

履约担保合同3

  根据本担保书,______________(承包人名称)做为委托人(以下称"承包人",)和________________(担保公司,证券公司或保险公司名称)做为担保人共同向债权人______________(雇主名称)(以下称雇主)承担支付人民币_________元的责任,承包人和担保人均受本担保书的约束。

  鉴于承包人已于_______年______月______日同雇主签署了_________(合同名称)的书面协议,下文中的合同包括合同中规定的文件、图纸、规范和修改;本担保书的条件是:如果承包人迅速地忠实地履行了上述合同,本担保书的责任失效;否则将保持有效。一旦雇主提出承包人违约,而雇主又履行了自己的责任,担保人将迅速弥补违约的损失,或者迅速:

  1.根据合同要求完成合同;或_______________________________________。

  2.按合同条件提供雇主合格的投标书,在雇主和担保人确定了评标价最低响应性投标人后,安排投标人和雇主之间合同,在施工过程中提供足够的资金,支付"合同价余额"以外完工所需的费用,包括担保人有责任承担的赔偿费,但总数不超过上述第一段中提到的金额。这里所说的"合同价余额"指雇主按合同应付给承包人的总额减法已合理地付给承包人的金额;或

  3.付给雇主按合同条件完成合同所需的金额,但不超过本担保书的限额。

  本担保人不承担大于本担保书限额的责任。任何有关本担保的诉讼,必须是在缺陷责任证书发出后一年内提出的为有效。除了雇主以外,任何人都无权对本担保书的责任提出履行要求。承包人和担保人的法人代表在此签字盖公章,以资证明。

  担保人(公章):_________  承包人(公章):_________

  代表(签名):___________  代表(签名):___________

  _________年_____月_____日  _________年_____月_____日

  签订地点:_______________  签订地点:_______________

履约担保合同4

  保函编号:(工投字)第号

  (招标人):

  鉴于(以下简称投标人)参加项目投标,应投标人申请,我方愿就投标人履行招标文件约定的义务以保证的方式向贵方提供如下保证:

  一、保证范围及方式:保证金额为人民币(大写)____________元。

  本保证人在投标人发生以下情形时承担连带保证责任:

  1、投标人在招标文件规定的投标有效期内即年月日后至年月日前未经贵方许可撤回投标文件;

  2、投标人中标后未在招标文件规定的时间内与贵方签订《建设工程施工合同》。

  3、投标人中标后不能按照招标文件的规定提供履约保证。

  如果投标人未中标,本保证人在贵方确定投标人未中标时即解除保证责任。

  二、保证人可以选择以下方式承担保证责任(以选择项为准,在选项前的括号内填写“Y”表示选择项,填写“N”表示非选择项):

  ()1、代投标人向贵方支付投标保证金元;

  ()2、如果招标人选择次低标中标,本保证人向招标人支付中标价与次低标价之间的差额,但支付金额不超过本保证函第一条约定的保证范围,即不超过________元;

  ()3、如果贵方选择重新招标,保证人向贵方支付重新招标的费用,但支付金额不超过本保证函第一条约定的保证范围,即不超过________元。

  三、保证期间:保证期间为自本保函签发之日起至招标文件规定的投标有效期届满后日,即至年月日止。

  四、代偿时间:本保证人在收到贵方书面索赔通知后日内,按照本保证函的承诺承担保证责任。索赔通知应写明要求索赔的金额,并附有说明投标人违约造成贵方损失情况的证明材料。

  五、保函生效:自本保证人签字或盖章之日起生效。

  六、免责条款

  1、如贵方未经保证人同意修改招标文件,致使投标人不能履行义务,本保证人不承担保证责任。

  2、依照法律规定或你方与投标人的另行约定,免除投标人部分或全部义务的,我方亦免除其相应的保证责任;

  3、因*的政策或命令,导致投标人不能履行义务的。

  七、争议的解决:如因上述担保发生纠纷,由贵我双方协商解决,协商不成的,可通过诉讼程序解决,诉讼管辖地法院为法院(也可以选择通过仲裁程序解决)。

  八、附则:本保函一式两份,招标人和保证人各执一份。

  保证人:

  法定代表人(或授权代理人):

  年月日

履约担保合同5

  编号:_____________委托人:________________地址:___________________

  受托银行:________________地址:__________________

  委托人_____________依照《*人民建设银行担保业务暂行办法》向受托银行_____________申请出具人民币保函,受托银行同意出具此项保函。双方就有关事项签订协议。

  一、受托银行出具有(无)条件不可撤销的保函,受益人为_____________,担保金额_____________元人民币。

  二、保函自受益人接受之日起生效,截止日期为________________年_______________月_______________日。

  三、委托人在受托银行开立保证金存款户,帐号_____________,并一次存入_____________元人民币。该存款只用于支付受益人的索赔。

  四、委托人不能在受托银行出具保函前存足保证金的,委托人由具有企业法人资格的________________提供第三方反担保,受益人为_____________(受托银行),担保额度为_____________元。委托人不能按期归还贷款本息由受托银行代替偿还本息时,_____________(反担保人)应代委托人归还受托行所垫资金。受托银行出具保函之前,委托人以可转让的自有资产________________元(其中企业债券________________元,金融债券________________元,国库券_____________元)作为抵押,当委托人不能按期归还贷款本息由受托银行代偿还本息后,受托银行有权按约定将抵押财产折价或变卖,并从变卖抵押财产的价款中优先受偿。第三方反担保金额、抵押资产现值合计不低于受托银行出具的保函金额。

  五、保函有效期内,受益人凭保函和证明其与委托人债务关系的文件,有权要求受托银行从委托人存款中划付应付款项。受托银行审查无误后通知委托人并从委托人结算保证金存款账户划付。保证金存款户不足支付的,可从委托人其他存款户支付。

  六、委托人存款不足支付的,由受托银行垫付。委托人应在接到受托银行通知后30日内归还垫款。受托银行对垫付款项按建设银行其他贷款计收利息。超过30日不还,加收20%利息。

  七、委托人按担保金额的_____________%_____________(年)支付保费,共计_____________元人民币。保证费在每年_______________月_______________日交纳。如过期不交,受托银行有权从委托人的存款中划拨。

  八、本协议自________________年_______________月_______________日生效,双方义务履行完毕后生效。

  九、本协议一式二份,委托人和受托银行各执一份。

  十、本协议未尽事宜依照《*人民建设银行担保业务暂行办法》办理。

  委托人(公章):_____________受托银行(公章):________________

  法定代表人(签字):_________________

  法定代表人(签字):_________________

  _____________年________________月________________日

  _____________年________________月________________日

履约担保合同6

  _________(受益人):

  _________(委托人)系我行客户,其结算保障金存款户帐号_________。该单位已于_________年_________月_________日与你方签署_________(合同或向_________工程投标)编号_________。我行已接收该单位委托,愿对该单位履行上述合同(投标书)商定的任务供给担保。如该单位不实行合同,且不自动支付违约金,我行愿承当担保义务,按合同的规定,代为支付违约金_________元。我行担保额度随合同逐渐履行而相应递减。

  除本保函固定条款中划定的终止保函效率的前提外,当呈现下列情形时,担保银行也可撤销本保函:_________。

  担保银行(盖章):_________

  法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日

履约担保合同7

  承包人履约保函;尊敬的________________(业主):_________________;鉴于贵方与(以下简称“承包商”)就项目于__________;

  一、保证的范围及保证金额:_________________;

  1、我方的保证范围是承包商未按照主合同的约定履行;

  2、我方保证的金额是主合同约定的合同总价款 %,数 ;

  二、保证的方式及保证期间;

  1、我方保证的方式为:_________________连带责任保证;

  2、我方保证的期间为:_________________自本合同生效之日起至主合同;

  三、承担承包人履约保函

  尊敬的________________(业主):_________________

  鉴于贵方与(以下简称“承包商”)就项目于_______________年 月_______________日签订编号为的《建设工程施工合同》(以下简称主合同),应承包商申请,我方愿就承包商履行主合同约定的义务以保证的方式向贵方提供如下担保:_________________

  一、保证的范围及保证金额:

  1、我方的保证范围是承包商未按照主合同的约定履行义务,给贵方造成的实际损失。

  2、我方保证的金额是主合同约定的合同总价款%,数额最高不超过人民币 元(大写:_________________)。

  二、保证的方式及保证期间

  1、我方保证的方式为:_________________连带责任保证。

  2、我方保证的期间为:_________________自本合同生效之日起至主合同约定的工程竣工日期后 日内。贵方与承包商协议变更工程竣工日期的,经我方书面同意后,保证期间按照变更后的竣工日期做相应调整。

  三、承担保证责任的形式

  我方按照贵方的要求以下列方式之一承担保证责任:

  (1)由我方提供资金及技术援助,使承包商继续履行主合同义务,支付金额不超过本保函第一条规定的保证金额。

  (2)由我方在本保函第一条规定的保证金额内赔偿贵方的损失。

  四、代偿的安排

  贵方要求我方承担保证责任的,应向我方发出书面索赔通知及承包商未履行主合同约定义务的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额,支付款项应到达的帐号,并附有说明承包商违反主合同造成贵方损失情况的证明材料。贵方以工程质量不符合主合同约定标准为由,向我方提出违约索赔的,还需同时提供符合相应条件要求的工程质量检测部门出具的质量说明材料。我方收到贵方的书面索赔通知及相应证明材料后,在_______________工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

  五、保证责任的解除

  1、在本保函承诺的保证期间内,贵方未书面向我方主张保证责任的,自保证期间届满次日起,我方保证责任解除。

  2、承包商按主合同约定履行了义务的,自本保函承诺的`保证期间届满次日起,我方保证责任解除。

  3、我方按照本保函向贵方履行保证责任所支付的金额达到本保函金额时,自我方向贵方支付(支付款项从我方帐户划出)之日起,保证责任即解除。

  4、按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其它情形的,我方在本保函项下的保证责任亦解除。

  我方解除保证责任后,贵方应自我方保证责任解除之日起本保函失效。

  六、免责条款

  1、因贵方违约致使承包商不能履行义务的,我方不承担保证责任。

  2、依照法律法规的规定或贵方与承包商的另行约定,免除承包商部分或全部义务的,我方亦免除其相应的保证责任。

  3、贵方与承包商协议变更主合同的,如加重承包商责任致使我方保证责任加重的,需征得我方书面同意,否则我方不再承担因此而加重部分的保证责任。

  4、因不可抗力造成承包商不能履行义务的,我方不承担保证责任。

  七、争议的解决

  双方当事人在履行本合同过程中发生争议时,应当协商解决;协商不成解决的由邢台市桥西区人民法院管辖解决。

  八、保函的生效

  本保函自我方法定代表人(或其授权代理人)签字或加盖公章并交付贵方之日起生效。

  保证人:_________________

  法定代表人:_________________

  (或授权代理人)

  ____年___月___日

履约担保合同8

  履约担保合同

  甲方:

  住所:

  公民身份号码:

  联系电话:

  乙方:

  住所:

  公民身份号码:

  联系电话:

  丙方:

  住所:

  公民身份号码:

  联系电话:

  甲、乙、丙三方在*等、自愿、合法的基础上,根据《担保法》《合同法》《民法总则》等相关法律的规定乙方就甲方与丙方于#年#月#日签订的X合同(合同编号:)提供履约担保,经友好协商达成如下担保条款:

  一、被担保的主债权种类、数额

  上述主合同项下丙方未在约定期限内配合甲方办理不动产转移登记手续,不履行主合同约定的义务,丙方违约以致解除合同产生的合同之债。

  二、债务人履行债务期限

  上述主合同约定丙方将合同所涉房屋转移登记期届满,丙方未将合同所涉房屋转移登记至甲方名下,甲方通知(包括但不限于微信、短信、电话、书面通知)丙方解除合同,自丙方收到通知之日起应当返还购房款并按照主合同约定承担违约责任。

  三、保证方式

  乙方承担连带责任担保。

  四、保证担保范围

  乙方对解除主合同时丙方应当返还甲方的购房款###元及丙方违约应当支付的违约金、甲方律师代理费承担担保责任。

  五、保证期限

  自主合同解除,甲方与丙方债权债务关系确定之日起两年。

  六、乙方权利

  本合同签订后,甲方向乙方支付履约担保费壹万元(小写:元),乙方向甲方出具收条。

  七、其他

  若因本合同发生争议,三方均可向市人民法院提起诉讼。

  本合同一式三份,自各方签字捺印之日起生效,甲、乙、丙三方各执一份,各份具有同等效力。

  甲方:乙方:丙方:

  日期:日期:日期:

履约担保合同9

  合同履约担保的形式有哪些?

  银行履约保函

  银行履约保函是由商业银行开具的担保证明,通常为合同金额的10%左右。银行保函分为有条件的银行保函和无条件的银行保函。

  有条件的保函是指下述情形:

  在承包人没有实施合同或者未履行合同义务时,由发包人或监理工程师出具证明说明情况,并由担保人对已执行合同部分和未执行部分加以鉴定,确认后才能收兑银行保函,由招标人得到保函中的款项。建筑行业通常倾向于采用这种形式的保函。

  无条件的保函是指下述情形:在承包人没有实施合同或者未履行合同义务时,发包人不需要出具任何证明和理由。只要看到承包人违约,就可对银行保函进行收兑。

  履约担保书

  履约担保书的担保方式是:当承包人在履行合同中违约时,开出担保书的担保公司或者保险公司用该项担保金去完成施工任务或者向发包人支付该项保证金。工程采购项目保证金提供担保形式的,其金额一般为合同价的30%一50%。承包人违约时,由工程担保人代为完成工程建设的担保方式,有利于工程建设的顺利进行,因此是我国工程担保制度探索和实践的重点内容。

  履约担保金

  履约担保金可用保兑支票、银行汇票或现金支票,额度为合同价格的10%;

  从上面的内容可以看出合同履约担保的形式主要有三种,合同履约担保的形式在实务中也不是每一种方式都适合合同的履行,具体选择合同履约担保的哪一种形式还是需要根据实际案件判断,如果你不能正确选择的话,欢迎咨询网站的律师。

履约担保合同10

  致:______________

  __________先生(女士)为我单位______(职位),在单位服务了__________年的时间。他的年收入为______万元人民币。他将利用假期赴__________参展。此次参展的费用由本公司承担。他的职位将被保留到他如期返回*。

  我单位担保__________将会在贵国参展期间遵守当地法律并在旅游结束后按期返回*。如果有滞留当地或违返当地法律,我公司愿意承担___________元人民币罚款,并放弃申诉和抗辩权。此份担保函的扫描同时具有法律意义。

  请您予以其签证。

  名称:_________________

  单位地址:_________________

  单位电话:_________________

  现今家庭住址:_________________

  领导姓名/职务:_________________

  日期:_________________

  单位注册号:_________________

  _____年_____月_____日


履约担保合同扩展阅读


履约担保合同(扩展1)

——履约担保合同 (菁华2篇)

履约担保合同1

履约担保协议书

根据本担保书,______________(承包人名称)做为委托人(以下称承包人,)和________________(担保公司,证券公司或保险公司名称)做为担保人共同向债权人______________(雇主名称)(以下称雇主)承担支付人民币_________元的责任,承包人和担保人均受本担保书的约束。

鉴于承包人已于_______年______月______日同雇主签署了_________(合同名称)的书面协议,下文中的合同包括合同中规定的文件、图纸、规范和修改;本担保书的条件是:如果承包人迅速地忠实地履行了上述合同,本担保书的责任失效;否则将保持有效。一旦雇主提出承包人违约,而雇主又履行了自己的责任,担保人将迅速弥补违约的损失,或者迅速:

根据合同要求完成合同;或_______________________________________。

按合同条件提供雇主合格的投标书,在雇主和担保人确定了评标价最低响应性投标人后,安排投标人和雇主之间合同,在施工过程中提供足够的资金,支付合同价余额以外完工所需的费用,包括担保人有责任承担的赔偿费,但总数不超过上述第一段中提到的金额。这里所说的合同价余额指雇主按合同应付给承包人的总额减法已合理地付给承包人的金额;或

付给雇主按合同条件完成合同所需的金额,但不超过本担保书的限额。

本担保人不承担大于本担保书限额的责任。任何有关本担保的诉讼,必须是在缺陷责任证书发出后一年内提出的为有效。除了雇主以外,任何人都无权对本担保书的责任提出履行要求。承包人和担保人的法人代表在此签字盖公章,以资证明。

担保人(公章):_________承包人(公章):_________

代表(签名):___________代表(签名):___________

_________年_____月_____日_________年_____月_____日

签订地点:_______________签订地点:_______________

履约担保合同2

这篇关于履约的担保书,是合同圈编辑为您整理的,希望对您有所帮助!履约的担保书

根据本担保书,______________(承包人名称)做为委托人(以下称“承包人”,)和________________(担保公司,证券公司或保险公司名称)做为担保人共同向债权人______________(雇主名称)(以下称雇主)承担支付人民币_________元的责任,承包人和担保人均受本担保书的约束。 鉴于承包人已于_______年______月______日同雇主签署了_________(合同名称)的书面协议,下文中的合同包括合同中规定的文件、图纸、规范和修改;本担保书的条件是:如果承包人迅速地忠实地履行了上述合同,本担保书的责任失效;否则将保持有效。一旦雇主提出承包人违约,而雇主又履行了自己的责任,担保人将迅速弥补违约的损失,或者迅速: 根据合同要求完成合同;或_______________________________________。 按合同条件提供雇主合格的投标书,在雇主和担保人确定了评标价最低响应性投标人后,安排投标人和雇主之间合同,在施工过程中提供足够的资金,支付“合同价余额”以外完工所需的费用,包括担保人有责任承担的赔偿费,但总数不超过上述第一段中提到的金额。这里所说的“合同价余额”指雇主按合同应付给承包人的总额减法已合理地付给承包人的金额;或 付给雇主按合同条件完成合同所需的金额,但不超过本担保书的限额。 本担保人不承担大于本担保书限额的责任。任何有关本担保的诉讼,必须是在缺陷责任证书发出后一年内提出的为有效。除了雇主以外,任何人都无权对本担保书的责任提出履行要求。承包人和担保人的法人代表在此签字盖公章,以资证明。 担保人(公章):_________ 承包人(公章):_________ 代表(签名):___________ 代表(签名):___________ _________年_____月_____日 _________年_____月_____日 签订地点:_______________ 签订地点:_______________


履约担保合同(扩展2)

——施工履约担保合同 (菁华1篇)

施工履约担保合同1

甲方:____

乙方:_________ __

丙方:____

甲方承揽的____ ,工程造价为 ____万元,乙方自愿单独施工,丙方自愿为乙方施工全过程提供责任担保。为了加强经营管理,保证履行职责,经甲丙双方充分协商,达成共识,签订本协议,遵照执行。

一、丙方于 ________年________月________日以全部工资收入及资产为乙方承建工程提供施工履约担保。

二、丙方保证乙方按照有关规范和规定,建立质量管理组织体系,制订质量管理规章制度和操作规程,并严格抓好落实。要按照工程设计要求、施工技术标准和甲方同业主签定的合同约定对工程质量负责。如因质量给甲方造成的声誉或经济上的损失,丙方要与乙方一起承担连带责任。

三、丙方保证乙方按照有关规定建立安全管理组织体系,制订安全管理规章制度和操作规程,并严格抓好落实。乙方在工程施工期间发生生产安全事故造成民工致伤、致残或死亡的,由丙方负责配合与乙方积极处理,并承担全部费用,甲方不负任何责任。

四、丙方保证乙方按时、足额发放农民工工资。因拖欠农民工工资或其他工程费用而发生的一切问题或经济纠纷由丙方负责处理,甲方不负责任。

五、丙方保证乙方独立承担工程施工的经济往来,任何情况下乙方不得以甲方名义与外界发生经济交易,自本合同签订后发生的一切经济纠纷和法律责任全部由乙方和丙方处理、承担;甲方概不承担任何责任和经济损失。

六、甲方按照乙方分包工程投资额的 ____%收取管理费,管理费由甲方在施工工程款到位(含供应材料款)50%后扣完。

七、工程自竣工验收合格后,保修期 两 年,保修及保修费由丙方和由乙方一起承担连带责任。

八、如因乙方的行为导致甲方承担了垫付责任或其他损失,乙方和丙方自愿赔偿甲方垫付和损失金额的两倍。

九、本协议未尽事宜,各方协商解决,协商不成由甲方所在地法院裁决。

十、本协议一式三份,盖章、签字后生效,工程结算完成两年后及保修期满后协议失效。

甲 方:_________ (盖章) 乙 方:________(盖章) 身份证号码: ________

代表人:_________ (签字) 代表人:_________ (签字) ________年________月________日

丙 方:(盖章)________代表人:_________ (签字)

身份证号码: ________________年________月________日


履约担保合同(扩展3)

——履约担保合同协议书

履约担保合同协议书1

  合同编号:______________

  委托人:___________________________________________

  地址:_____________________________________________

  受托银行:_________________________________________

  地址:_____________________________________________

  委托人_________依照《*人民建设银行担保业务暂行办法》向受托银行_________申请出具人民币保函,受托银行同意出具此项保函。双方就有关事项签订协议。

  一、受托银行出具有(无)条件不可撤销的保函,受益人为_________,担保金额_________元人民币。

  二、保函自受益人接受之日起生效,截止日期为_______年______月______日。

  三、委托人在受托银行开立保证金存款户,帐号_________,并一次存入_________元人民币。该存款只用于支付受益人的索赔

  四、委托人不能在受托银行出具保函前存足保证金的,委托人由具有企业法人资格的_______________提供第三方反担保,受益人为_________(受托银行),担保额度为_________元。委托人不能按期归还贷款本息由受托银行代替偿还本息时,_________(反担保人)应代委托人归还受托行所垫资金。

  受托银行出具保函之前,委托人以可转让的自有资产____________元(其中企业债券____________元,金融债券____________元,国库券_________元)作为抵押,当委托人不能按期归还贷款本息由受托银行代偿还本息后,受托银行有权按约定将抵押财产折价或变卖,并从变卖抵押财产的价款中优先受偿。

  第三方反担保金额、抵押资产现值合计不低于受托银行出具的保函金额。

  五、保函有效期内,受益人凭保函和证明其与委托人债务关系的文件,有权要求受托银行从委托人存款中划付应付款项。受托银行审查无误后通知委托人并从委托人结算保证金存款帐户划付。保证金存款户不足支付的,可从委托人其他存款户支付。

  六、委托人存款不足支付的,由受托银行垫付。委托人应在接到受托银行通知后30日内归还垫款。受托银行对垫付款项按建设银行其他贷款计收利息。超过30日不还,加收20%利息。

  七、委托人按担保金额的_________‰×_______(年)支付保费,共计_________元人民币。保证费在每年______月______日交纳。如过期不交,受托银行有权从委托人的存款中划拨。

  八、本协议自_______年______月______日生效,双方义务履行完毕后生效。

  九、本协议一式二份,委托人和受托银行各执一份。

  十、本协议未尽事宜依照《*人民建设银行担保业务暂行办法》办理。

  委托人(公章):_____________  受托银行(公章):___________

  法定代表人(签字):_________  法定代表人(签字):_________

  _________年_______月_______日  _________年_______月_______日


履约担保合同(扩展4)

——履约担保合同

履约担保合同1

  根据本担保书,______________(承包人名称)做为委托人(以下称承包人,)和________________(担保公司,证券公司或保险公司名称)做为担保人共同向债权人______________(雇主名称)(以下称雇主)承担支付人民币_________元的责任,承包人和担保人均受本担保书的约束。

  鉴于承包人已于_______年______月______日同雇主签署了_________(合同名称)的书面协议,下文中的合同包括合同中规定的文件、图纸、规范和修改;本担保书的条件是:如果承包人迅速地忠实地履行了上述合同,本担保书的责任失效;否则将保持有效。一旦雇主提出承包人违约,而雇主又履行了自己的责任,担保人将迅速弥补违约的损失,或者迅速:

  1.根据合同要求完成合同;或_______________________________________。

  2.按合同条件提供雇主合格的投标书,在雇主和担保人确定了评标价最低响应性投标人后,安排投标人和雇主之间合同,在施工过程中提供足够的资金,支付合同价余额以外完工所需的费用,包括担保人有责任承担的.赔偿费,但总数不超过上述第一段中提到的金额。这里所说的合同价余额指雇主按合同应付给承包人的总额减法已合理地付给承包人的金额;或

  3.付给雇主按合同条件完成合同所需的金额,但不超过本担保书的限额。

  本担保人不承担大于本担保书限额的责任。任何有关本担保的诉讼,必须是在缺陷责任证书发出后一年内提出的为有效。除了雇主以外,任何人都无权对本担保书的责任提出履行要求。承包人和担保人的法人代表在此签字盖公章,以资证明。

  担保人(公章):_________ 承包人(公章):_________

  代表(签名):___________ 代表(签名):___________

  _________年_____月_____日 _________年_____月_____日

  签订地点:_______________ 签订地点:_______________


履约担保合同(扩展5)

——履约类保函担保合同范本 (菁华1篇)

履约类保函担保合同范本1

履约类保函担保合同范本

_________(受益人):

_________(委托人)系我行客户,其结算保障金存款户帐号_________。该单位已于_________年_________月_________日与你方签署_________(合同或向_________工程投标)编号_________。我行已接收该单位委托,愿对该单位履行上述合同(投标书)商定的任务供给担保。如该单位不实行合同,且不自动支付违约金,我行愿承当担保义务,按合同的规定,代为支付违约金_________元。我行担保额度随合同逐渐履行而相应递减。

除本保函固定条款中划定的终止保函效率的前提外,当呈现下列情形时,担保银行也可撤销本保函:_________。

担保银行(盖章):_________

法定代表人(签字):_________

_________年____月____日


履约担保合同(扩展6)

——履约担保承诺书

履约担保承诺书1

  我方承诺如中标将严格按照下列招标文件中规定的履约保

  函格式及要求出具履约保函

  投标代表签字:

  投标单位盖章:

  履约保证函格式

  开立日期:

  保证函号:

  保证函金额:

  受益人:

  兹开立本保证函作为(下称卖方)与_________________(下称买方)为

  (下称工程)提供 (下称货物)于年 月 日签订的 号合同的履约保证函。(下称银行)谨此无条件地、不可撤消地承诺,在收到买方陈述卖方违约的书面通知后,本行将向买方支付人民币元:

  a) 卖方未能忠实地履行所有合同文件的规定和双方此后可能作出的并同意的修改、补充和变动,

  包括更改或修补贵方认为有缺陷的货物(以下简称违约)。只要贵方确定,无论卖方有何反对,本行将凭贵方的书面违约通知,立即(不超过本行收到贵方通知的5个工作日内)以该通知中规定的方式向买方支付 元人民币。

  b) 本保证金下的任何支付应为免税和净值,不论任何人以任何理由提出扣减现有或未来的税费、

  关税、费用或扣款,均不能从本保证金中扣除。

  c) 本保证函的规定构成本行无条件的、不可撤消的直接义务。

  d) 本保证函在卖方与买方签订的合同规定的合同设备保证期期满后30天(2017年1月31日)

  内有效。

  e) 本保证书失效后请退还本行。(开立行名称) (开立行代表签字)


履约担保合同(扩展7)

——第三方履约担保合同

第三方履约担保合同1

  (以下简称甲方): 立合同人

  (以下简称乙方): 甲乙双方因借款事宜,经充分友好协商,达成如下协议:

  一、乙方向甲方借到现金人民币大写 ,不另立据,以此合同为借款凭据。

  二、借款期限自 年 月 日至 年 月 日止。届时此借款可由乙方或保证人之一的从:公司账号存款归还或以现金方式归还。

  三、届时未能返还,乙方除付资金使用费外,并每天按揭款总额的0.3%支付违约金给甲方,直至借款全部还清之日止。

  四、本契约书的债权,甲方可以自由转让于他人,乙方不得异议。

  五、担保方保证人 为确保契约的履行,愿与乙方负连带返还借款本息及违约责任(包含其他追索损失),并完全同意由法院冻结、查封、扣押乙方和保证人的等值财产。

  六、本人(乙方)及担保方郑重陈诺:保证不动用、不挪用、不侵占这笔借款,乙方与其他方之间的债务纠纷与甲方无关,乙方必须保证将此借款归还甲方并保证配合甲方收妥全额借款为止。否则将视为诈骗犯罪行为,承担法律责任。

  七、乙方向甲方保证,此借款仅用于银行临时存款,乙方决不能

  挪作它用,也不能以此存款做任何形式的担保。同时乙方向甲方保证自己及相关人和 有限公司无任何债务和不良贷款,保证此款不被任何单位和个人采取保全、查封、冻结等以及被强制划转。如发生上述情况,则视乙方为隐瞒事实真相,以非法占有为目的诈骗犯罪行为,甲方有权向*机关报案,追究乙方的刑事责任和其他一切法律责任。

  八、本合同如发生纠纷,经双方协商不成的,甲方有权任意指定人民法院提起上诉。乙方无权以管辖权为异议,双方一致选择由甲方所在地的`人民法院管辖,如乙方或连带保证人届时逃避致使法院无法送达相关法律文书,双方特别约定为早日实现债权纠纷的解决,甲方有权使用乙方及保证人预留的委托手续,替逃避方聘请律师参与诉讼,签收法律文书。

  九、本合同经各方(或代表)签字后生效。

  甲方(签字或盖章): 乙方(签字或盖章):

  担保方(签字或盖章):

  年 月 日

推荐访问:履约 担保 合同 履约担保合同 履约担保合同1 履约担保合同模板 履约担保合同 履约担保合同属于什么合同

本文链接:https://www.qqxam.com/fanwendaquan/youxiufanwen/72307.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2024 顶好范文网 版权所有 备案号:湘ICP备2022022431号-3
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
Top