您的当前位置:顶好范文网 > 范文大全 > 优秀范文 >

2023年个人建房协议书五篇(范文推荐)

时间:2023-02-28 01:25:01 来源:顶好范文网
导读: 指国家、政党、企业、团体或个人就某个问题经过谈判或共同协商,取得一致意见后,订立的一种具有经济或关系的契约性文书。下面小编给大家整理2023年个人建房协议书,希望大家喜欢!合同双方当事人:出卖人(甲方

指国家、政党、企业、团体或个人就某个问题经过谈判或共同协商,取得一致意见后,订立的一种具有经济或关系的契约性文书。下面小编给大家整理2023年个人建房协议书,希望大家喜欢!合同双方当事人:出卖人(甲方下面是小编为大家整理的2023年个人建房协议书五篇(范文推荐),供大家参考。

2023年个人建房协议书五篇(范文推荐)

指国家、政党、企业、团体或个人就某个问题经过谈判或共同协商,取得一致意见后,订立的一种具有经济或关系的契约性文书。下面小编给大家整理2022年个人建房协议书,希望大家喜欢!

合同双方当事人: 出卖人(甲方): (以下简称甲方)身份证号码:

(房屋共有产权人)身份证号码 (房屋共有产权人)身份证号码 (房屋共有产权人)身份证号码

以上 人是本合同中所述房屋的共有产权人。

买受人(乙方): (以下简称乙方)

身份证号码:

根据《中华人民共和国经济合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他有关法律、法规之规定,甲、乙双方在遵循自愿、平等、等价有偿、诚实信用的原则基础上、经充分协商一致,就乙方向甲方购买房产签订本合同,以资共同信守执行。

第一条、甲方对产权的声明:甲方为武汉市江岸区后湖乡赵家条尾村被拆迁居民,根据国家拆迁法规定,甲方于20__年11月与武汉福洪拆迁有限职责公司签订了房屋拆迁补偿安置协议,根据该协议规定,甲方依法取得武汉市江岸区后湖一路“苹果城”小区项目还建房面积377。16平方,其中90—135平米共套普通住宅,该小区目前处于基础施工建设阶段。该房屋为武汉胜华实业有限公司开发管理,房屋所有权证书甲方经过武汉胜华实业有限公司向武汉市房地产产权登记机关申办。

第二条、房屋的基本情景:本合同标的房屋座落在武汉市江岸区后湖乡“苹果城”小区内,该小区位于金桥大道东侧,江岸区法院以南,后湖二路以西,铁道线以北,该房屋为一套普通住宅期房,该房屋交付时光以政府还建时光为准,建筑面积约90平方米,房屋

具体栋号、单元号、楼层及房号待开发商通知按拆迁安置协议号顺序选定,乙方对甲方所有的房屋做了充分了解,愿意购买该房屋。

第三条、甲方对买卖权的声明:甲方保证该房屋是贴合国家及武汉市房屋产权交易的有关规定及,并保证所卖房屋产权真实属甲方所有,没有虚构房屋产权或超过还建面积卖房,甲方自愿将该房屋出售给乙方,属甲方真实意思的表示,由于违反国家及武汉市相关政策法规而引起的法律及经济职责由甲方来承担。

第四条、甲方为该房屋所有权负全责,甲方保证该房屋没有产权纠纷,抵押债务等,所有涉及房产共有、产权抵押和其他经济纠纷甲方均在本次交易前办妥,如有上述未清事项,由甲方承担全部职责。

第五条、甲方确保在与开发商签订一手房合同时将所卖房屋产权直接更名到乙方名下,如因各种原因甲方不能完成与开发商签订一手房合同时直接更名为乙方,则甲乙双方后续的二手房过户税费除按国家规定应补交的土地出让金外全部由甲方承担。

第六条、上述房产的交易成交价格:每平方房屋建筑面积为人民币肆仟伍佰元整(4500元㎡),房屋成交总价约为人民币肆拾万元整,实际成交总价格按房产证所载建筑面积乘以4500元计算。实际建筑面积以房产登记机关实际测定面积为准,实际面积与测定面积存在差异时:

实际面积不足时,按照差异面积退款,超出平方米部分按照先期计价方式由乙方另行支付。本次成交价格4500元为既定不变价格,无论以后房屋市场价格怎样波动甲乙双方均不得因房价涨跌而反悔,否则视为违约,应承担违约职责。

第七条、付款时间与办法:乙方于20__年3月日将首付款(定金)人民币拾万元整交付甲方,付款当天甲方开出收款收条给乙方,并注明收款数额及款项用途。第二笔房款人民贰拾伍万元整于甲方将本合同所述房屋完全过户(更名)到买房人名下后5日内付给甲方,第三笔(尾款)房款人民币伍万元整于甲方将本合同所述房屋办完所有手续并将房屋钥匙交给买房人3日内付给甲方。甲乙双方同意以现金或银行转账付款方式分次付款,乙方每次付款时甲方开出收款收条给乙方,并注明收款数额及款项用途。如果乙方不能按照本合同的期限付款,应按照付款金额的延迟付款时光,按年利率12%计算利息付给甲方。

第八条、优先选房约定,甲方应在接到开发商通知选房应及时通知乙方,保证乙方在第一时光(15分钟内)收到选房信息,并保证在甲方同类型还建房中优先安排乙方选房。

第九条、房屋交付:甲方应在收到开发商通知领取房屋钥匙及附带的相关票据资料2天内将拆迁安置房屋相关的所有手续和该房屋有关的文件及票据交付乙方,并将该房屋的钥匙全部交付给乙方,完成该房屋的所有移交手续。

第十条、逾期过户(更名)的职责:甲方如未按本合同规定的期限将该房屋产权过户(更名)到乙方名下,应视为甲方违约,乙方有权按已交付的房价款向甲方追究违约金,违约金按乙方已支付房价款金额的百分之二十向乙方支付违约金。合同继续履行,由甲方承担二手房过户的全部税费

第十一条、甲方逾期交付房屋的违约职责:甲方如未按本合同规定的期限将房屋交付给乙方,乙方有权按已交付的房价款向甲方追究违约金。违约金按乙方已支付房价款金额的百分之三十向乙方支付违约金,合同继续履行,逾期超过15天,则视为甲方不履行本合同,乙方有权按下列3款约定,追究甲方的违约职责。

1、 甲方按乙方累计已付款的百分之三十向乙方支付违约金,合同继续履行,并在本合同第六条约定的实际交付之日起5天内交付房屋。

2、终止合同,甲方将乙方累计已付款全额还给乙方,并按照房款金额的实际付款时光,按年利率12%计算利息付给乙方。

3、如甲方故意隐瞒此房屋的原产权所属人、房屋位置、质量问题,影响乙方的居住及使用时,乙方有权要求退房,一切损失由甲方承担。

第十二条、关于产权登记及过户的约定:对本房屋以后需要办理房屋产权证,土地证等其它手续,经甲乙双方协商,按以下约定进行。

1、买卖房屋办理到乙方名下所有权证、土地使用权证及其他手续所需缴纳的税收和费用均由甲方承担。办理到乙方名下后,甲方应自领取之日起五日内,将领到的产权证书交由乙方。

2、在本合同签订和乙方实际接收该房屋相关手续之日起,甲方应按照本合同规定协助开发商向房地产产权登记机关办理权属登记手续,不得用任何方式拒绝阻挠。如因甲方的过失造成乙方不能在国家规定的期限内取得房屋产权证书,乙方有权提出退房,甲方须在乙方提出退房要求之日起5天内将乙方已付款全额退还给乙方,按国家规定的同期银行贷款基准利率乘以3倍计算利息付给乙方,并按已付款的30%计算赔偿金,赔偿乙方损失。

第十三条、本合同主体

1、甲方是 共 人,委托代理人为 即甲方代表人。甲方及甲方代表人保证本房屋,签定本合同的时候经本房屋所有房屋共有产权人同意。

2、乙方是 ,代表人是 。

第十四、条本合同需办理公证,经国家公证机关 公证处公证;但本合同不经过任何法律公证具有同等的法律效力。本合同在双方签字之日(20__年3月日)起生效。本合同中空格部分填写的文字与印刷文字具有同等法律效力。

第十五条、本合同需由甲方,乙方,见证方三方共同签字后方能生效。本合同一式份,一份3张。甲方产权人及甲方委托代理人共持一份,乙方一份,见证方(中间人)一份,留存备查。

第十六条、本合同发生争议的解决方式:双方本着友好协商,公平合理的原则签定本合同,签定本合同后,双方应严格遵守执行,不得以任何理由反悔。在履约过程中发生的争议,双方可经过协商解决。协商不成的,双方同意按以下方式解决纠纷。

1、提交 仲裁委员会仲裁。

2、任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

第十七条、本合同未尽事宜,甲乙双方可另行约定,其补充约定由甲方,乙方,见证方三方共同协商解决,与本合同同具法律效力。

出卖方(甲方):身份证号码:

(房屋共有产权人)身份证号码

(房屋共有产权人)身份证号码

地址

电话 日期:期: 年 月 日

购买方(乙方): 身份证号码:

地址

电话 日期: 年 月 日

见证方(中间人): 身份证号码 日期: 年 月 日

篇二:个人建房协议书

甲方:

乙方:

由于我家楼房长期无人居住,年久失修,现对房屋进行翻修重做。甲、乙双方本着公平、诚实和信用的原则,就房屋翻修重做事项协商达成一致,订立本协议:

一、工程承包范围、承包形式

本工程以包工包料形式承包给乙方施工。承包范围:原屋面凿除、升层、内外墙翻新等。

二、质量要求

严格按图纸及甲方要求施工,质量到达甲方要求。

三、合同工期

本工程总工期为_天,开工日期以甲方通知为准。

四、价款及工程款支付

1、升层单介每平方米人民币元,内外墙翻新及升层建筑面积等按实计算。

收合格后现金一次性付清。

五、礼貌、安全和消防约定

1、施工期间礼貌、安全、消防、卫生和环境等方面严格按本村要求实行。

2、翻修施工期四邻关系由甲方负责。

3、施工过程中,乙方发生一切安全职责事故,后果由乙方负责。

本协议一式二份,甲、乙双方各执一份,本协议未尽事宜双方协商解决,签字后生效,完工结算后自行失效。

甲方: 乙方:

日期: 日期:

篇三:个人建房协议书

甲方: 身份证号码:

乙方: 身份证号码:

甲方购有____市______国有出让地一块,土地证号:建设用地规划许可证号:______号,建设工程规划许可证:______号;用地:______号;甲方因资金不足,经甲、乙双方友好协商,一致同意合作兴建一栋七层半住宅楼,协议细则如下:

一、甲方负责供给以上地皮,乙方出资人民币880000元,分得建筑面积约200㎡的威尔士综合楼a座201五房二厅一橱三卫的跃层连排别墅一套,按建筑面积4400元㎡。(面积以建筑面积测量为准)

二、乙方出资合作兴建的房产,甲方协助乙方统一办理房地产证,费用由各层各套各自支付。乙方拥有此房产的`房地产所有权。房屋使用权限为70年。

三、建筑规划设计方案:甲方经与规划局沟通,初步落实土地容积率≤2.0,建筑密度≤25%,绿化率≥35%,商住比≤0.15。为此,建筑方案设定为沿南北向海达路55m建进深5m铺面三层(上二层外挑1.5m),计935㎡,占地275㎡;南北向分别建三幢一梯两户六层半加一连排别墅,底层技术层架空2.2m,建筑面积480㎡;一楼以上东西方向部分外挑1.5m,单层平均建筑面积584㎡,占地480㎡;共计十八户3801㎡(584_6+5842=3801)。骏工验收后沿东西向建进深6m宽4m车库18间,计576㎡。

四、建筑及装修要求:

1、建筑采用框剪结构(超建面积罚款由甲方负责)。

2、装修:外墙采用青石等石材做墙基贴面和高档外墙涂料,入户为毛坯交房,外墙窗用电泳铝合金窗,入户门为防火钢门,水电设施由甲方预留入户,城市征地建设费及道路建设费由甲方负责,甲方须保证房屋建筑质量,如果出现问题由甲方负责。(按原有布局乙方第二次装修及更改费用由乙方负责)

五、付款方式:第一期付款,协议签订生效后支付20万定金;第二期付款,土地证办理至甲方公司名下,支付30万元;第三期付款,施工许可证办理完毕后,七日内支付35万建设费用;第四期付款,房屋验收合格交付日,支付尾款并交纳相关的购房税费。乙方如未能准时交款给甲方视为自动放下产权,乙方合作建房作废,律师见证费由乙方负责。

六、双方有权享有该楼的公共通道设施,同时必须遵守国家法律法规,社会公德,维护公共设施,并按有关规定交纳公共设施管理费(保安员工资,公共部分电费,保安办公室等相关住户共同费用按住房面积计算)。公共设施需维修时按双方所占的房产面积比例分摊支付。

七、房产交付使用后,如需改装,以不影响整体结构为原则,否则一切经济损失由损坏方负责。

八、违约职责:本协议双方签订后经见证部门见证后生效,如任何一方违约造成对方损失者,违约方应作相应经济赔偿。

九、本合作协议如双方发生争议,应经过互相协商解决,协商不成能够深圳仲裁委员会提起仲裁。

十、因不可抗力或其他因素致使该物业受损,甲乙双方共同获赔偿,获赔金额甲乙双方按建筑面积比例划分,涉及相关费用亦依此比例交纳。

十一、甲方不得在以后日子里,收取任何其他管理费及其他杂费。

十二、本协议一式三份,甲乙双方各执一份,见证部门执一份,具同等法律效力。

甲方:

乙方:

20__年__月__日

篇四:个人建房协议书

签约之前,集资人(乙方)应当仔细阅读协议资料,对协议条款及专业用词理解不一致的,可向有关主管部门咨询。

协议双方及当事人:

甲方(...部工程二处):

乙方(参加集资建房职工):

根据有关法律法规《关于进一步加强和规范集资建房管理的通知》及《职工集资建房》《职工集资建房补充说明》等有关政策规定,甲乙双方在平等、自愿的基础上就集资建房达成如下协议:

一、甲方受行署委托,决定采取集资建房的办法集中统一建设职工住宅,乙方同意理解行署《职工集资建房实施方案》及《职工集资建房补充说明》,自愿决定参加集资建房购房。

二、乙方参加集资合作兴建的住房属于政策性住房,根据《关于对...地区采取集资合作方式建设新区搬迁职工住房的答复函》的要求,即:“将集资建房纳入当地经济适用住房供应计划,享受经济适用住房建设的各项优惠政策,产权关系及上市交易按照经济适用住房的相关规定执行。”

三、乙方选购的集资住房总建筑面积为 平方米(以最终实际测量面积为准),户型为 , 室 厅 卫。

四、乙方所购住房建筑面积控制标准一般职工90平方米以内,中级职称100平方米以内,副高职称115平方米以内,正高职称145平方米内按1230元平方米预交购房款,上浮面积(各级别最高可上浮45㎡)按1450元平方米预交购房款。住房交付使用前按照具有测绘资质的单位实际测量的面积、楼层系数、上浮面积等结算购房款,多退少补。

五、根据建房工程进度乙方分三次缴款。20__年_月1_日前每户预交购房总房款的30%(即规定的级别面积控制标准__1230元平方米__30%+上浮面积__1450元平方米__30%),主体工程完工后交50%,住房交付使用前按实际测量面积、楼层系数、上浮面积等交付剩余款。

乙方未在约定时光内交款视为自动放下集资建房资格,由甲方收回乙方所选集资住房,退还乙方已交预付房款,不计利息。

六、工程竣工后,由职工住房建设管理工作领导小组提出住房分配方案,广泛征求职工意见,经地委、行署研究认可后施行。

七、甲方在20__年1_月__日前将经过建筑工程质量监督部门验收合格的房屋交付乙方。房屋的保修职责、期限、范围等按照国家的有关规定执行。

八、在楼房建设过程中,乙方能够经过职工住房建设管理工作领导小组办公室对施工过程和建筑质量进行全过程的了解和监督。

九、乙方对房屋进行装修时不得破坏建筑主体结构和公共设施,因乙方改造所造成的一切经济损失和相关职责由乙方负全部职责并承担相应的赔偿。

十、所建集资住房全部实行物业管理,乙方入住后必须服从物业管理的有关规定和要求。

十一、本协议未尽事宜按政府集资建房有关政策处理。

十二、本协议经甲乙双方签字、盖章后生效。本协议书一式三份,甲乙双方各执一份,参加集资建房职工单位存档一份。

甲方(盖章): 乙方:(签字)

委托代理人(签字): 身份证号码:

年 月 日 年 月 日

篇五:个人建房协议书

甲方(发包方):

乙方(承包方):

为了安全及时的完成建房工程,尽量避免和减少施工过程中的矛盾和问题,明确甲乙双方的权利和义务,甲乙双方本着公平互惠的原则达成以下协议:

一、乙方必须严格按照甲方供给的图纸或要求施工、建盖,女儿墙和水、电安装在承包范围,如有异议双方商议。

二、甲方有权对乙方施工过程、质量进行监督,以确保工程质量。

三、承包方式:包工不包料,建筑材料由甲方负责供给到施工工地,乙方自带施工工具。

四、承包款(单价)为每平方 元,合计 元。

五、付款方式:分层付款,每层浇顶之日甲方支付乙方该层房屋的90%,余款整幢房屋竣工后一次性付清。

六、楼梯间双算,1平方米2。

七、工程施工中所需水、电的接通协调工作由甲方负责。

八、乙方所带到施工工地的模板、工具,甲方必须看管好,如果造成损失,甲方必须照价赔偿。

九、甲方负责处理施工过程中相关的矛盾和纠纷,确保乙方正常施工,若由此造成误工,甲方要赔偿乙方误工费用,再由双方协商顺延工期。

十、乙方在施工中有较严重的质量问题、技术问题而又不服从甲方监督调整时,甲方有权勒令乙方停止,所造成的损失由乙方承担。

十一、在施工过程中乙方应确保安全施工,严禁一切违规、违章作业,乙方在施工过程中所发生的一切安全事故由乙方全权负责,甲方不负任何职责。

十二、在施工过程中由甲方造成的安全事故由甲方全权负责,乙方不承担任何法律职责。

十三、违约职责:此协议一经签订,双方必须严格执行,不得违约,否则由违约方承担由此而造成的一切损失。

十四、本协议一式两份,双方各持一份,一经签订即时生效,未尽事宜双方再议。

十五:

十六:

甲方(印):

乙方(印):

年 月 日

推荐访问:协议书 建房 个人建房协议书五篇 2023年个人建房协议书 2023年个人建房协议书怎么写 2023年个人建房协议书范本 2023年个人建房协议书模板

本文链接:https://www.qqxam.com/fanwendaquan/youxiufanwen/53023.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2024 顶好范文网 版权所有 备案号:湘ICP备2022022431号-3
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
Top